现在位置: > > 表格/模板 > 合同协议

铁路劳务合同范本

劳务分包合同书(示范文本)

合同编号:

工程承包人(以下简称甲方):中建集团**局武黄城际铁路二标项目**分部 劳务分包人(以下简称乙方):

鉴于甲方与建设单位已经签署 武黄城际铁路二标 建设工程施工总包合同,乙方愿以自身施工能力提供劳务配合,依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、行政法规的要求,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商就劳务分包事项订立本合同,以资双方共同遵守。

1、 工程概况

工程项目:XX项目XXX合同段。

分包工程名称:

分包范围:

主要施工内容包括:

1.1临时工程:

1.2永久工程:

2、 劳务分包方资质

2.1资质证书号码:

2.2发证机关:

2.3资质专业及等级:

2.4复审时间及有效期:

3、 劳务内容

劳务内容:合同约定的劳务工作,包括工程施工、施工细部放样测量、内业资料填写、施工措施、组织施工、技术措施制订、技术分项工作、检测(劳务配合费)、竣工交验等工作内容,及所有与此项目工作有关的工作内容及延伸和变更,包括《XXX工程量清单》(附件一)和业主招标文件及图纸中规定的全部工作内容的劳务。

4、 劳务分包方式

4.1实行固定单价的分包方式。

4.2综合工序单价除包含管理费和利润外,还包括乙方为完成协议规定的全部工作内容所必需投入的人工费、材料费、机械使用费等以及临时设施费、施工测量费用、资料编写费用和现场试验配合费用,以及施工中的安全文明施工措施费用和施工中明示或暗示将发生的所有费用。可计量的项目及其单价详见本合同附件一《XXX工程量清单》,工程数量为暂定数量,不作为计量的依据。

4.3双方签订协议后,合同履行中单价一次包干,在协议执行期内,任何一方不得以任何理由调整单价。

4.4乙方须按施工需要投入施工所需的施工机械设备及料具, 乙方已充分了解和认可本合同约定的价款已包括该施工机械设备及料具的调遣、使用、折旧、维修等所有机具费用。

4.5当地环境、气候、材料供应、变更设计及其它原因引起停工时,乙方应根据现场实际情况统筹安排施工,其人员窝工及机械闲臵等费用由乙方承担。

4.6对于施工图中部分工程项目,若业主委托其它队伍施工,乙方同意无条

相关文档
铁道部劳动合同
劳动合同书》示范文本 9页 免费 简易劳动合同书 1页 免费 劳动合同书(原)...共和国劳动法》和铁道部、劳动部《国家铁路实施〈中华人 民共和国劳动法〉的...
铁道部劳务用工合同文本
铁道部劳务用工合同文本_合同协议_表格/模板_应用文书。劳务用工合同完整版劳务合同书 甲方: 乙方: 劳务合同 甲方:中铁十七局集团第二工程有限公司包西铁路通道第四...
铁路与张全力劳务合同纠纷一案
铁路与张全力劳务合同纠纷一案_合同协议_表格/模板_应用文书 暂无评价0人阅读0次下载举报文档 郑铁路与张全力劳务合同纠纷一案_合同协议_表格/模板_应用...
铁路合同
铁路合同_合同协议_表格/模板_应用文书。建设工程施工劳务分包合同 ` 工程名称: 工程名称: 山西中南部铁路通道汤阴东至日照南段 工程总承包单位(甲方) : 工程总承包...
云南省铁路第一工程公司与王坤元劳动合同纠纷案二审民...
云南省铁路第一工程公司与王坤元劳动合同纠纷案二审民 事裁定书(2007)昆民三终字第 148 号 ___ (2007)昆民三终字第 148 号 民事裁定书 上诉人(原审被告)...
铁道部劳动合同
铁道部劳动合同书_合同协议_表格/模板_实用文档。铁道部劳动合同书 甲方(单位名称...共和国劳动法》和铁道部、劳动部《国家铁路实施〈中华 人民共和国劳动法〉的...
《建设工程劳务合同范本
《建设工程劳务合同范本_合同协议_表格/模板_实用文档。附件一: 建设工程劳务...-1- 建设工程劳务合同劳务合同编号: 甲方: 中建市政股份有限公司铁路分公司 乙方...
劳务合同
劳务合同书_合同协议_表格/模板_实用文档。劳务合同书甲方: 乙方: 甲方雇用乙方工人修建铁路轨道工程,双方协议如下: 一、劳动合同期限:本合同为 年期限的劳动合自...
铁路涵洞合同
铁路涵洞合同_合同协议_表格/模板_应用文书。涵洞中铁二十二局集团有限公司宁西铁路增建二线工程NXZQ3 项目部 涵洞工程 劳务承包合同 合同编号:___ 河南省九建工程...
建筑公司劳务分包合同范本
字号: 大中小 订 现将《建筑公司劳务分包合同范本》发给你们,自文件发放之日起,请公司在铁路工 程施工的项目部严格遵照执行,地方工程可遵照执行当地分包合同范本,...
相关主题
返回顶部
热门文档